IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 23, 2014 Session
|
|
- Claude Sullivan
- 6 years ago
- Views:
Transcription
1 IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 23, 2014 Session WILLIAM D. STALKER, ET AL. v. DAVID R. NUTTER, ET AL. Appeal from e Chancery Court for Sumner County No. 2008C1 Tom E. Gray, Chancellor No. M COA-R3-CV - Filed August 21, 2014 In is non-jury case, builders of a home appeal e dismissal of eir breach of contract claim against e prospective buyers, e court s determination at e builders breached e construction and sale agreement, and e order awarding e earnest money deposit to e buyers. Finding no error, we affirm e trial court s judgment. Tenn. R. App. P. 3 Appeal as of Right; Judgment of e Chancery Court Affirmed. RICHARD H. DINKINS, J., delivered e opinion of e court, in which ANDY D. BENNETT and W. NEAL MCBRAYER, JJ., joined. Stephen E. Grauberger, Mt. Juliet, Tennessee, for e appellants, William D. Stalker and Stephen L. Young. John R. Phillips, Jr. and Brandon R. Meredi, Gallatin, Tennessee, for e appellees, David R. Nutter and Tamara D. Nutter. MEMORANDUM OPINION 1 This case, wherein William Stalker and Stephen Young, builders of a home ( Plaintiffs ) which David and Tamara Nutter ( Defendants ) had contracted to purchase, sued Defendants for breach of contract, is before e court for e second time. The facts underlying e case and procedural history are found at Stalker v. Nutter, No. M Tenn. R. Ct. App. 10 states: This Court, wi e concurrence of all judges participating in e case, may affirm, reverse or modify e actions of e trial court by memorandum opinion when a formal opinion would have no precedential value. When a case is decided by memorandum opinion it shall be designated MEMORANDUM OPINION, shall not be published, and shall not be cited or relied on for any reason in any unrelated case.
2 COA-R3-CV, 2013 WL (Tenn. Ct. App. Apr. 19, 2013). In e first appeal, we affirmed e trial court s decision to allow Defendants to amend eir answer to assert a counterclaim and vacated e judgments ordering Plaintiffs to return Defendants earnest money deposit and awarding Defendants eir attorney fees and costs. The case was remanded for e court to make detailed findings of fact and conclusions of law in accordance wi Tenn. R. Civ. P (2) and relative to e determination at Plaintiffs breached e Purchase and Sale Agreement. Pursuant to e order of remand, e trial court issued a Memorandum on August 29, 2013, making findings of fact and conclusions of law; e court subsequently entered a Final Order and Judgment dismissing Plaintiffs claim, holding at Defendants were entitled to e return of eir earnest money, and holding at Defendants were entitled to eir 2 reasonable attorney fees and expenses. Plaintiffs appeal, asserting e following issues: 1. Wheer e trial Court erred in finding e Plaintiffs failed to prove a breach of contract by Defendants. 2. Wheer e trial Court erred in finding at Plaintiffs breached e contract. DISCUSSION I. STANDARD OF REVIEW Our scope of review for factual findings made by a trial court sitting wiout a jury is de novo, accompanied by a presumption of correctness, unless e preponderance of e evidence is oerwise. Tenn. R. App. P. 13(d); Kaplan v. Bugalla, 188 S.W.3d 632, 635 (Tenn. 2006). If e trial court made no specific findings of fact, en we must look to e record to determine where e preponderance of e evidence lies. Forrest Construction Co., LLC v. Laughlin, 337 S.W.3d 211, 220 (Tenn. Ct. App. 2009). We review a trial court s conclusions of law de novo, wi no presumption of correctness. Kaplan, 188 S.W.3d at 635. II. ANALYSIS The trial court made e following findings relative to e causes of action for breach of contract: 2 The court did not enter judgment for Defendants for fees and costs in light of e fact at Defendants claim against Plaintiffs had been discharged in bankruptcy. 2
3 The Court finds at e Plaintiffs were building a speculative home on real property known as 129 Bay Drive in Hendersonville, Sumner County, Tennessee. Defendants/Counter-Plaintiffs, David R. Nutter and Tamara D. Nutter became interested in purchasing e property. On or about e 10 day of April, 2007 e builders, William D. Stalker and Stephen L. Young and e Nutters entered into a New Construction Purchase and Sale Agreement for e sale of e property and e partially built home at 129 Bay Drive, Hendersonville, Tennessee. Pursuant to e Agreement e Nutters remitted an earnest money deposit in e amount of $10, on e 10 day of April, The purchase price was $1,850, and e closing date was set for e 30 day of September, The Agreement provided at any change or alteration to e house must be submitted in writing and signed by Builders, Stalker and Young and e Nutters. nd On e 22 day of May, 2007, e Nutters entered into a written modification of e 10 day of April, 2007, Agreement. This Modification/Addendum provides among oer changes for an increased final sales price of $1,870, After execution of e Modification/Addendum Plaintiffs/Counter- Defendant began to issue change orders and demanding payments over and above at negotiated in e Final Contract price of $1,870, Construction work which e parties had previously agreed would be included in e Final Contract price of $1,870, was charged by Builders. The home was to close on or before e 30 day of September, The house was not completed for closing on e 30 day of September, st Extension to e 31 day of October, 2007 was granted by e buyer, David and Tamara Nutter. The house was not completed in October, The Nutters were to obtain a loan in e principal amount of 90% of e purchase price. The Nutters had not been able to secure a commitment of 90% from any lenders by e 30 day of September, The parties agreed (Section 24D) at time is of e essence of is agreement. 3
4 The Plaintiffs/Counter-Defendants did not have e residence completed at 129 Bay Drive, Hendersonville, TN on or before e 30 day of September, 2007; and e residence was not completed before e 30 day of October, 2007; it was not completed in January, Defendant/Counter-Plaintiff by e 30 day of September, 2007 had not obtained financial commitment for in principal amount of 90% of e purchase price, but is did not constitute a Breach of Contract. The contractual provisions related to ese issues are set for in Sections 3 and 26 of e New Construction Purchase and Sale Agreement which provide in pertinent part: Section (3) Deposit Money Buyer has or will pay wiin 20 days after e Binding Agreement Date to RE/MAX Elite ( Holder ) located in Franklin, TN a deposit of $10, by check. Holder shall reimburse Deposit Money only as follows: (a) At closing; (b) Upon a written agreement signed by all parties having an interest in e funds; (c) Upon order of a court or arbitrator having jurisdiction over any dispute involving e Earnest Money; (d) Upon a reasonable interpretation of e Agreement; or (e) Upon e filing of an interpleader action wi payment to be made to e clerk of e court having jurisdiction over e matter. Plaintiff/Counter-Defendant overcharged change order payments. They claimed $95, and demanded payment claiming at non-payment was justification not to complete according to e contractual provisions. Plaintiff/Counter-Defendants claimed $95, was owed and ey admitted at $95, was wrong by at least $35,
5 In Section 26 of e Agreement states at if e Buyer defaulted e Deposit Money would be forfeited and e Seller may sue in Contract or tort for additional damages including reasonable Attorney fees. The Section 26 reads also at if Seller should default Buyer may sue for damages including reasonable Attorney fees. Section 26 Default. Should Buyer default hereunder, e Deposit Money shall be forfeited as partial liquidated damages to e Seller and Seller may sue, in contract or tort, for additional damages or specific performance of e Agreement, or bo. Should Seller default, Buyer s Deposit Money shall be refunded to e Buyer and Buyer may sue, in contract or tort, for damages or specific performance of is Agreement, or bo. In e event at any party hereto shall file suit for breach or enforcement of is Agreement (including suits filed after closing which are based on or related to e Agreement), e prevailing party shall be entitled to recover all costs of such enforcement, including reasonable Attorney s fees. Plaintiffs cite e testimony of Mr. Stalker, project manager Christopher Wilson, and eir listing agent John Pegram to show at Defendants breached e contract by failing to pay for e requested change orders and by failing to complete e purchase of e home. Wi respect to Plaintiffs argument at Defendants breached e contract by not 3 complying wi e change order provision at Section 9 of e contract, e testimony of Mr. Stalker and Mr. Wilson was at e Plaintiffs did not insist on compliance wi Section Change Orders. Buyer agrees at any request for changes or alterations ( change orders ) to e residence will be set for in writing and delivered to Seller. Any requested change order must be in writing and signed by Buyer and Seller. No subcontractor, workman, or material man has auority to agree on behalf off Seller in any change order. Buyer agrees at all change orders requests must be presented to Seller so as to allow Seller adequate lead time to schedule e change orders into e normal building sequence. Seller has e right to refuse to make changes/alterations at are requested. Buyer agrees to pay Seller in advance of e performance of work necessitated by agreed change orders and furer understands at ere will be no refund, under any circumstances, of payment made by Buyer for change orders. Buyer furer acknowledges at any work done on e home pursuant to change orders or additions may not increase e appraised value of e Property. Seller shall not be responsible if increased in e price of e Property due to change orders or additions are not reflected in e appraised value of (and resulting available loan for) e Property. 5
6 and made requested changes wiout e necessity of a writing or being paid in advance; e testimony supports e court s determination at Defendants did not breach e contract first. The contract contained a closing date of September 30, 2007; Section 10 of e contract, headed Delays, provided at e closing date could be extended to no later an 30 days after e closing date in e event of delays caused by, inter alia, Buyers change orders or selection of materials. Mr. Stalker testified at e change orders and delays in selecting materials delayed completion of e home by ree mons, as a result of which e home was not completed by October 31, Plaintiffs, however, had e right, under Section 9 of e contract, to refuse to make e changes or alterations and chose not to do so; Defendants actions, as found by e court, were not a breach of e contract and do not excuse Plaintiffs failure to complete e home by e contract date. We have reviewed e evidence cited by e parties as well as e exhibits introduced in e trial; e evidence does not preponderate against e trial court s findings at Plaintiffs breached e contract by not completing e house by e closing date and at Plaintiffs sought payment for change orders in which ey overcharged e Defendants. Plaintiffs also contend at e trial court erred in awarding Defendants e $10, earnest money deposit; we disagree. Section 26 of e contract provided at if e seller defaulted, e buyer would be entitled to e earnest money deposit in addition to e right to sue for oer damages or specific performance of e contract. The award was in accordance wi e contract and e finding at Plaintiffs breached e contract. CONCLUSION For e foregoing reasons, we affirm e judgment of e trial court. RICHARD H. DINKINS, JUDGE 6
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 14, 2007 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 14, 2007 Session ROBERT G. O NEAL, d/b/a R & R CONSTRUCTION CO. v. PAUL E. HENSON, ET AL. Direct Appeal from the Chancery Court for Sequatchie
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE June 29, 2012 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE June 29, 202 Session ERIE INSURANCE EXCHANGE v. GARY ROSE, INDIVIDUALLY AND D/B/A AMERICAN MASONRY AND CAPITAL BUILDERS, LLC Appeal from the Chancery Court
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE August 23, 2012 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE August 23, 2012 Session FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION AS RECEIVER FOR TENNESSEE COMMERCE BANK v. BILL CHAPMAN, JR.; LISA CHAPMAN; CHAPMAN VENTURES,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 13, 2011 Session. THE FARMERS BANK v. CLINT B. HOLLAND, ET AL.
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 1, 011 Session THE FARMERS BANK v. CLINT B. HOLLAND, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Sumner County No. 009C16 Tom E. Gray, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON May 19, 2009 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON May 19, 2009 Session THOMAS S. STARKS v. TROY D. WHITE Direct Appeal from the Chancery Court for Henry County No. 20107 Ron E. Harmon, Chancellor No. W2007-02817-COA-R3-CV
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE December 7, 2017 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE December 7, 2017 Session 07/19/2018 GREG HEARN v. AMERICAN WASH CO., INC., ET AL. Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 16C-1518 Kelvin
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs May 7, 2009
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs May 7, 2009 JOHN S. BRYAN, JR., ET AL. v. WILLIAM R. (BILL) MITCHELL, JR., ET AL. Appeal from the Chancery Court for Lincoln County
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE January 8, 2010 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE January 8, 2010 Session COREY GERULIS AND WIFE SARA FELMLEE v. DANIEL A. JACOBUS, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Wilson County No. 06163 Charles
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs April 18, 2011
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs April 18, 2011 RICKY LYNN HILL v. TENNESSEE DEPARTMENT OF CORRECTIONS Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 101180IV
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE November 6, 2009 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE November 6, 2009 Session E. W. STEWART LUMBER CO., D/B/A STEWART BUILDER SUPPLY v. MEREDITH CLARK & ASSOCIATES, LLC AND LEROY DODD Appeal from the Chancery
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON January 21, 2009 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON January 21, 2009 Session BRYAN GIBSON v. DAWNE JONES Direct Appeal from the Chancery Court for Shelby County No. CH-06-0488-2 Arnold B. Goldin, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs April 18, 2011
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs April 18, 2011 SANDI D. JACKSON v. MITCHELL B. LANPHERE Appeal from the Chancery Court for Sumner County No. 2010D 184 Tom E. Gray,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 3, 2010 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 3, 2010 Session ROXANN F. ALLEN v. BRANCH BANKING & TRUST COMPANY ET AL. Appeal from the Chancery Court for Wilson County No. 08351 Charles K.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 11, 2009 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 11, 2009 Session ROB RENNELL v. THROUGH THE GREEN, INC., ET AL. Appeal from the Chancery Court for Williamson County No. 31154 Jeffrey S. Bivins,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 22, 2015 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 22, 2015 Session JENNIFER PARROTT v. LAWRENCE COUNTY ANIMAL WELFARE LEAGUE, INC., ET AL. Appeal from the Circuit Court for Lawrence County No. 02CC237410
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 22, 2014 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 22, 2014 Session WILLIAM E. KANTZ, JR. v. HERMAN C. BELL ET AL. Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 12C3256 Carol Soloman, Judge
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE April 12, 2016 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE April 12, 2016 Session ROGERS GROUP, INC. v. PHILLIP E. GILBERT Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 131540IV Russell T. Perkins, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE March 7, 2011 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE March 7, 2011 Session ELIZABETH C. WRIGHT, v. FREDERICO A. DIXON, III. Appeal from the Chancery Court for Knox County No. 173056-3 Hon. Michel W. Moyers,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 6, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 6, 2008 Session JAMES B. JOHNSON, ET AL v. CHARLIE B. MITCHELL, JR., ET AL. Appeal from the Chancery Court for Williamson County No. 32232 Jeffrey
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned on Briefs April 3, 2017
05/26/2017 IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned on Briefs April 3, 2017 CITY OF CHATTANOOGA, ET AL. v. TAX YEAR 2011 CITY DELINQUENT REAL ESTATE TAXPAYERS Appeal from the Chancery
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 30, 2018 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 30, 2018 Session 09/24/2018 RAFIA NAFEES KHAN v. REGIONS BANK Appeal from the Chancery Court for Knox County No. 194115-2 Clarence E. Pridemore, Jr.,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE November 14, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE November 14, 2008 Session AGUSTIN PUGA v. LORIA SCARLETT Appeal from the Chancery Court for Rutherford County No. 06-1846 CV Robert Ewing Corlew, III,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE August 8, 2007 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE August 8, 2007 Session QUINTIN G. MACDONALD, ET AL. v. BILL GUNTHER, d/b/a BJK PROPERTY INSPECTIONS Appeal from the Chancery Court for Davidson County
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs November 29, 2007
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs November 29, 2007 MBNA AMERICA BANK, N.A. v. CHARLES HENDRICKS Appeal from the Chancery Court for Cheatham County No. 12143 Robert E.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 14, 2018 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 14, 2018 Session 10/31/2018 ST. PAUL COMMUNITY LIMITED PARTNERSHIP v. ST. PAUL COMMUNITY CHURCH v. ST. PAUL COMMUNITY LIMITED PARTNERSHIP; ET AL.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 4, 2010 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 4, 2010 Session FRANKE ELLIOTT, ET AL. v. ICON IN THE GULCH, LLC Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 09-477-I Claudia Bonnyman,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 11, 2011 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 11, 2011 Session SHAVON HURT v. JOHN DOE, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 09C89 Hamilton V. Gayden, Jr., Judge No.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs October 8, 2008
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs October 8, 2008 MEGAN GRISWOLD v. JOSH WILLIAMS, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Rutherford County No. 04-9240 CV Robert E.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE February 13, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE February 13, 2008 Session TONY E. OGLESBY v. LIFE CARE HOME HEALTH, INC. Appeal from the Chancery Court for Bradley County No. 05-195 Jerri S. Bryant,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE June 29, 2006 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE June 29, 2006 Session THE EDUCATION RESOURCE INSTITUTE v. RACHEL MOSS, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 04-1055-III Ellen
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON August 16, 2007 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON August 16, 2007 Session GARY WEAVER, ET AL. v. THOMAS R. McCARTER, ET AL. A Direct Appeal from the Chancery Court for Shelby County No. 98-0425-3 The Honorable
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE November 7, 2011 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE November 7, 2011 Session MASQUERADE FUNDRAISING, INC., v. STEVE STOTT Appeal from the Circuit Court for Knox County No. 2-252-10 Hon. Harold Wimberly,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 17, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 17, 2008 Session DAN STERN HOMES, INC. v. DESIGNER FLOORS & HOMES, INC., ET AL. Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 07C-1128
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE December 16, 2015 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE December 16, 2015 Session NATIONAL PUBLIC AUCTION COMPANY, LLC v. CAMP OUT, INC., ET AL. Appeal from the Chancery Court for Rutherford County No. 100288CV
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 12, 2005 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 12, 2005 Session ED THOMAS BRUMMITTE, JR. v. ANTHONY LAWSON, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Hawkins County No. 15027 Thomas R. Frierson,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE April 5, 2006 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE April 5, 2006 Session LEVY WRECKING COMPANY v. CENTEX RODGERS, INC. v. NORTH AMERICAN SPECIALTY INSURANCE COMPANY v. A-L COMPRESSED GASES, INC. Appeal
More informationIN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE MIDDLE DISTRICT OF TENNESSEE
Dated: 9/11/2014 IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE MIDDLE DISTRICT OF TENNESSEE IN RE: CASE NO. 313-07358 BRYAN LEE TACKETT, JUDGE MARIAN F. HARRISON Debtor. ROBERT H. WALDSCHMIDT, ADV. NO.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 13, 2009 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 13, 2009 Session CITICAPITAL COMMERCIAL CORPORATION v. CLIFFORD COLL Appeal from the Chancery Court for Trousdale County No. 6599 Charles K. (
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs January 9, 2008
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs January 9, 2008 FORD MOTOR CREDIT COMPANY v. KURT F. LUNA Appeal from the Circuit Court for Marshall County No. 17533 Franklin L. Russell,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 12, 2005 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 12, 2005 Session SPENCER D. LAND, ET AL. v. JOHN L. DIXON, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Hamilton County No. 04C986 Samuel H. Payne, Judge
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 5, 2018 Session. CAPITAL PARTNERS NETWORK OT, INC. v. TNG CONTRACTORS, LLC, ET AL.
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 5, 2018 Session 09/11/2018 CAPITAL PARTNERS NETWORK OT, INC. v. TNG CONTRACTORS, LLC, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Davidson County
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE February 11, 2002 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE February 11, 2002 Session JIM REAGAN, ET AL. v. WILLIAM V. HIGGINS, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Sevier County No. 96-2-032 Telford E. Forgety,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs May 8, 2007
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs May 8, 2007 AILENE TOLIVER v. BOBBY D. WALL, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Montgomery County No. MC-CH-CV-RE-04-10 Laurence
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE January 21, 2011 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE January 21, 2011 Session ROBERT H. GOODALL, JR. v. WILLIAM B. AKERS Appeal from the Circuit Court for Sumner County No. 26169-C Tom E. Gray, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 8, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 8, 2008 Session BETH ANN MASON v. THADDEAUS SCOTT MASON Appeal from the Chancery Court for Rutherford County No. 06-0808DR Royce Taylor, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE November 7, 2012 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE November 7, 2012 Session CADLEROCK, LLC v. SHEILA R. WEBER Appeal from the Chancery Court for Sevier County No. 0911497 Hon. Telford E. Forgety, Jr., Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 20, 2010 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 20, 2010 Session LARA L. BATTLESON v. DEAN L. BATTLESON Appeal from the Chancery Court for Washington County No. 8094 G. Richard Johnson, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 23, 2014 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 23, 2014 Session KENNETH D. HARDY v. TENNESSEE STATE UNIVERSITY, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 09C4164 Carol Soloman,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 15, 2006 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 15, 2006 Session DANIEL MUSIC GROUP, LLC v. TANASI MUSIC, LLC, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 05-0761-II Carol
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs June 9, 2014
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs June 9, 2014 JAY JERNIGAN ET AL. v. CHARLES K. HUNTER ET AL. Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 07C107 Hamilton Gayden,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE July 18, 2006 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE July 18, 2006 Session CHARLES McRAE, ET AL. v. C.L. HAGAMAN, JR., ET AL. Appeal from the Chancery Court for Anderson County No. 97CH5741 William E. Lantrip,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON On-Briefs March 31, 2003
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON On-Briefs March 31, 2003 SUPRENA BROOKS, ET AL. v. MICHAEL BROOKS A Direct Appeal from the Circuit Court for Madison County No. C-01-272 The Honorable Roger
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 7, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 7, 2008 Session VALLEY VIEW MOBILE HOME PARKS, LLC. v. LAYMAN LESSONS, INC. Appeal from the Circuit Court for Sumner County No. 29509-C C. L.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE November 21, 2016 Session
04/28/2017 IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE November 21, 2016 Session PAUL KOCZERA, ET AL. v. CHRISTI LENAY FIELDS STEELE, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Anderson County No.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 25, 2014 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 25, 2014 Session ANTONIUS HARRIS ET AL. v. TENNESSEE REHABILITATIVE INITIATIVE IN CORRECTION ET AL. Appeal from the Tennessee Claims Commission No.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 3, 2005 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 3, 2005 Session VANESSA SIRCY v. METROPOLITAN GOVERNMENT OF NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY, TENNESSEE Direct Appeal from the Circuit Court for Davidson
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 21, 2011 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 21, 2011 Session JOHN RUFF v. REDDOCH MANAGEMENT, LLC, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Shelby County No. CT00391208 James F. Russell,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 11, 2007 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE May 11, 2007 Session BLACKBURN & MCCUNE, PLLC, v. PRE-PAID LEGAL SERVICES, INC., ET AL. Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 06-729-1
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE February 14, 2002 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE February 14, 2002 Session DIANNA BOARMAN v. GEORGE JAYNES Appeal from the Chancery Court for Washington County No. 6052 Thomas R. Frierson, II, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE June 19, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE June 19, 2008 Session PARROTT MARINE SYSTEMS, INC., v. SHOREMASTER, INC., and GALVA FOAM MARINE INDUSTRIES, INC. Direct Appeal from the Chancery Court
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE June 13, 2012 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE June 13, 2012 Session KNOX COUNTY ELECTION COMMISSION v. SHELLEY BREEDING Appeal from the Chancery Court for Knox County No. 182753-1 W. Frank Brown, III,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs September 25, 2009
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs September 25, 2009 JO TAYLOR, ET AL. v. WENDELL HARRIS, ET AL. AND JO TAYLOR, ET AL. v. LOUIE R. LADD, ET AL. Appeal from the Chancery
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE. CRAFTBILT MANUFACTURING CO., ) ) E COA-R3-CV Plaintiff/Appellee )
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE CRAFTBILT MANUFACTURING CO., ) ) E1999-1529-COA-R3-CV Plaintiff/Appellee ) FILED March 16, 2000 ) vs. ) ) Appeal As Of Right From The UNITED WINDOW COMPANY,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs August 23, 2013
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs August 23, 2013 ASHLEY HAYES v. BARRIE CUNNINGHAM Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 1112271 Claudia Bonnyman, Judge
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON April 22, 2009 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON April 22, 2009 Session RICHARD T.D. BETHEA, ET AL. v. SONG HEE HONG, ET AL. Direct Appeal from the Chancery Court for Shelby County No. CH-06-2287 Arnold
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 11, 2016 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 11, 2016 Session TERRY JUSTIN VAUGHN v. CITY OF TULLAHOMA, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Coffee County No. 42013 Vanessa A. Jackson,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE April 24, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE April 24, 2008 Session MURAD M. ABDELNOUR, by next friend and wife, SANA DABIT- ABDELNOUR, and SANA DABIT-ABDELNOUR, v. THOMAS F. BAKER, IV, trustee and
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE September 16, 2005 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE September 16, 2005 Session CHARLES SAMUEL BENNECKER, ET AL. v. HOWARD FICKEISSEN, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Jefferson County No. 02-234
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE January 9, 2018 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE January 9, 2018 Session 05/16/2018 ROBERT A. HANKS, ET AL. v. FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE CO. Appeal from the Chancery Court for Sumner County No. 2015-CV-42
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs April 3, 2017
05/17/2017 IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs April 3, 2017 WAYNE A. HOWES, ET AL. V. MARK SWANNER, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Montgomery County No. MC-CC-CV-DD-11-2599
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 23, 2017 Session
03/14/2017 IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE February 23, 2017 Session XINGKUI GUO V. WOODS & WOODS, PP Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 15C3765 Hamilton V. Gayden,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE April 15, 2015 Session RUSSELL H. HIPPE, JR. V. MILLER & MARTIN, PLLC
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE April 15, 2015 Session RUSSELL H. HIPPE, JR. V. MILLER & MARTIN, PLLC Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 1421I Claudia Bonnyman, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 20, 2011 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 20, 2011 Session FORREST ERECTORS, INC. V. HOLSTON GLASS COMPANY, INC. Appeal from the Chancery Court for Montgomery County MCCHCVCD1025 Laurence
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE March 23, 2017 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE March 23, 2017 Session 08/01/2017 JOHN O. THREADGILL V. WELLS FARGO BANK, N.A. Appeal from the Chancery Court for Knox County No. 189713-1 John F. Weaver,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Submitted on Briefs June 18, 2008
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Submitted on Briefs June 18, 2008 TONY STEWART v. TENNESSEE BOARD OF PROBATION AND PAROLE., ET AL. Appeal from the Chancery Court for Davidson County No.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 21, 2016 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 21, 2016 Session REGIONS BANK v. CHAS A. SANDFORD Appeal from the Chancery Court for Williamson County No. 2014CV43474 Michael Binkley, Judge
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON Assigned on Briefs January 31, 2011
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON Assigned on Briefs January 31, 2011 IN RE ESTATE OF ANNA SUE DUNLAP, DECEASED, RICHARD GOSSUM, ADMINISTRATOR CTA An Interlocutory Appeal from the Chancery
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE WESTERN SECTION AT JACKSON
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE WESTERN SECTION AT JACKSON --------------------------------------------------------------------------- FILED Dec. 16, 1997 Cecil Crowson, Jr. Appellate Court Clerk
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned on Briefs, February 26, 2004
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned on Briefs, February 26, 2004 CBM PACKAGE LIQUOR, INC., ET AL., v. THE CITY OF MARYVILLE, ET AL. Appeal from the Chancery Court for Blount County
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned On Briefs October 25, 2004
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned On Briefs October 25, 2004 STATE OF TENNESSEE, DEPARTMENT OF CHILDREN'S SERVICES v. C.M. Appeal from the Juvenile Court for Hamblen County No.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE July 9, 2012 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE July 9, 2012 Session BLAIR WOOD, ET AL. v. TONY WOLFENBARGER, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Anderson County No. BOLA0314 Donald R. Elledge,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE September 19, 2013 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE September 19, 2013 Session SPENCER D. LAND ET AL. v. JOHN L. DIXON ET AL. Appeal from the Circuit Court for Hamilton County No. 08C906 W. Jeffrey Hollingsworth,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned on Briefs July 14, 2005 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned on Briefs July 14, 2005 Session JOHN DOLLE, ET AL. v. MARVIN FISHER, ET AL. Appeal from the Circuit Court for Sevier County No. 2002-787-IV O.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs September 20, 2010
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs September 20, 2010 STATE OF TENNESSEE FOR THE USE AND BENEFIT OF WILLIAMSON COUNTY, ET AL. v. JESUS CHRIST S CHURCH @ LIBERTY CHURCH
More informationIN THE SUPREME COURT OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 5, 2005 Session
IN THE SUPREME COURT OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 5, 2005 Session TOMMY D. LANIUS v. NASHVILLE ELECTRIC SERVICE Interlocutory appeal from the Chancery Court for Sumner County No. 2004C-96 Hon. Thomas
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned on Briefs January 4, 2011
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE Assigned on Briefs January 4, 2011 KAY SAUER v. DONALD D. LAUNIUS DBA ALPHA LOG CABINS Appeal from the Circuit Court for Sevier County No. 2008-00419-IV
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE December 7, 2010 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE December 7, 2010 Session TIMOTHY WANNAMAKER v. TOM B. THAXTON D/B/A THAXTON SURVEYING Appeal from the Chancery Court for Warren County No. 10785 Vanessa
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE August 20, 2003 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE August 20, 2003 Session J.S. HAREN COMPANY v. KELLY SERVICES, INC. Appeal from the Chancery Court for Knox County No. 147355-3 Sharon Bell, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 6, 2012 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE March 6, 2012 Session NEW LIFE MEN S CLINIC, INC. v. DR. CHARLES BECK Direct Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 11C552 Barbara N. Haynes,
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 12, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 12, 2008 Session MARY AGNES FAGG v. HELEN C. BUETTNER Appeal from the Circuit Court for Davidson County No. 05C-1778 Barbara N. Haynes, Judge
More informationIN THE SUPREME COURT OF TENNESSEE SPECIAL WORKERS COMPENSATION APPEALS PANEL AT NASHVILLE September 21, 2009 Session
IN THE SUPREME COURT OF TENNESSEE SPECIAL WORKERS COMPENSATION APPEALS PANEL AT NASHVILLE September 21, 2009 Session KEITH BROOKS v. PACCAR, INC. d/b/a PETERBILT MOTORS COMPANY Direct Appeal from the Circuit
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 15, 2015 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE September 15, 2015 Session BILLY CARL TOMLIN ET AL. V. BETTY BAXTER ET AL. Appeal from the Chancery Court for Williamson County No. 40529 James G. Martin
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE November 16, 2006 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE November 16, 2006 Session ROBERT E. TATE v. WESTERN EXPRESS, INC. Appeal from the Chancery Court for Davidson County No. 04-922-III Ellen Hobbs Lyle, Chancellor
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs March 9, 2010
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs March 9, 2010 MARILOU GILBERT v. DON BIRDWELL and wife, CHRISTINE BIRDWELL Direct Appeal from the Chancery Court for Grundy County No.
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 9, 2005 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE May 9, 2005 Session RALPH ALLEY, ET AL., v. QUEBECOR WORLD KINGSPORT, INC., d/n/a QUEBECOR WORLD HAWKINS, INC. Direct Appeal from e Circuit Court for Hawkins
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON September 21, 2005 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT JACKSON September 21, 2005 Session ANDRE MATTHEWS v. SHELBY COUNTY GOVERNMENT A Direct Appeal from the Chancery Court for Shelby County No. 110180-2 The Honorable
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs December 04, 2014
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE Assigned on Briefs December 04, 2014 IN RE HANNAH M., ET AL. Appeal from the Juvenile Court for Sumner County No. 2011JV154, 2012JV70 Randy Lucas, Special
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 16, 2008 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE October 16, 2008 Session I N RE G.T.B. Appeal from the Juvenile Court for Wilson County No. 5684 Barry Tatum, Judge No. M2008-00731-COA-R3-PT - Filed November
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE August 18, 2006 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT NASHVILLE August 18, 2006 Session WILLIAM DORNING, SHERIFF OF LAWRENCE COUNTY v. AMETRA BAILEY, COUNTY MAYOR OF LAWRENCE COUNTY, TENNESSEE Appeal from the Circuit
More informationIN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE September 13, 2017 Session
IN THE COURT OF APPEALS OF TENNESSEE AT KNOXVILLE September 13, 2017 Session 03/21/2018 IN RE ESTATE OF JOHN J. BURNETTE Appeal from the Chancery Court for Hamilton County No. 99-P-649 Jeffrey M. Atherton,
More information